Публикации, страница 90

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.03.2016 N Ф02-718/2016 Подрядчик получил уведомление заказчика об отказе от договора в связи с нарушением сроков выполнения обязательств по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания, так как обязательство по разработке проектно-сметной документации не исполнено в полном объеме в установленный договором срок; конечный результат работ направлен заказчику после расторжения договора, поэтому, отказано во взыскании задолженности по договору на разработку проектно-сметной документации по реконструкции здания, удовлетворив требование в части взыскания неустойки, поскольку материалы дела не содержат доказательств того, что ответчик использовал результаты спорных работ и отсутствуют основания для возложения на заказчика...

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.10.2016 N Ф05-4174/2016  Заказчик неоднократно уведомлял подрядчика претензиями о нарушении сроков выполнения, а также исходя из того, что окончание работ к сроку было явно невозможно и работы в наибольшей своей части не выполнены, поэтому, право заказчика отказаться от исполнения контракта на основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ.  Поэтому, отказано в признании недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции котельной, удовлетворив встречное требование о взыскании неосновательного обогащения в размере неосвоенного аванса, поскольку доказательств выполнения работ в полном объеме в установленные контрактом сроки в материалы дела не представлено; дополнительных соглашений об...

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.10.2016 N Ф05-4174/2016  Заказчик неоднократно уведомлял подрядчика претензиями о нарушении сроков выполнения, а также исходя из того, что окончание работ к сроку было явно невозможно и работы в наибольшей своей части не выполнены, поэтому, право заказчика отказаться от исполнения контракта на основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ.  Поэтому, отказано в признании недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции котельной, удовлетворив встречное требование о взыскании неосновательного обогащения в размере неосвоенного аванса, поскольку доказательств выполнения работ в полном объеме в установленные контрактом сроки в материалы дела не представлено; дополнительных соглашений об...

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.03.2016 N Ф03-502/2016 Руководствуясь статьями 719 и 766 ГК и придя к выводу о наличии обстоятельств, затрудняющих не по вине подрядчика реализацию контракта в установленные сроки, арбитражные суды правомерно отказали во взыскании штрафных санкций за нарушение срока начала работ, установив, что не представлено доказательств передачи подрядчику проекта строительства, прошедшего госэкспертизу, обязанность по предоставлению которого возложена на заказчика работ согласно условиям контракта; в связи с истечением срока действия договоров безвозмездного срочного пользования земельным участком работы по контракту приостановлены и возобновлены на основании писем истца (заказчика) о продолжении действия договоров аренды. Постановление Арбитражного суда...

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.10.2016 N Ф05-12302/2016  Отказано во взыскании убытков по договору на строительство эксплуатационной скважины, поскольку из буквального толкования условий договора усматривается, что сторонами согласована твердая (неизменная) цена работ; согласованная сторонами цена работ включает в себя все возможные затраты истца; истцом не представлено доказательств согласования в установленном договором и законом порядке стоимости дополнительных работ, с оформлением дополнительного соглашения к договору; не представлено доказательств внесения изменений в цену договора, подписания сторонами какой-либо дополнительной сметы к договору, извещения заказчика об удорожании работ либо об увеличении объема работ. Постановление Арбитражного суда Московского округа...