Адвокаты по арбитражным делам
+7 (495) 545-85-75 / +7 (906) 016-64-64
Арбитражные Адвокаты | Адвокатская группа
Представление интересов в арбитражном суде
Защита по уголовным делам в сфере экономики

Публикации, страница 5

Условие контракта, определяющее дату исполнения обязательств

Определение Верховного Суда РФ от 15.10.2019 № 305-ЭС19-12786 Условие контракта, определяющее дату исполнения обязательств по отдельным этапам как дату подписания заказчиком акта сдачи выполненного этапа работ, не должно ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности исполнителя за нарушение сроков выполнения работ. Право заказчика осуществлять приемку в течение установленного контрактом срока после поступления отчетной документации не отменяет право исполнителя выполнить работу в течение предусмотренного срока и предъявить работу к сдаче в последний день срока без учета времени на приемку работ. Таким образом, при расчете заказчиком пеней, начисляемых за каждый день просрочки исполнения обществом обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат...

Неуведомление должника о перемене лица в обязательстве

Определение Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 305-ЭС19-15370 Неуведомление должника о перемене лица в обязательстве влечет наступление определенных правовых последствий в виде права должника погасить долг платежом в адрес цедента, но не предполагает отказа судом в удовлетворении заявленного цессионарием иска о взыскании с должника долга, если цессионарий наличие долга и факт перехода права докажет, а должник платеж ранее не произвел ни цеденту, ни цессионарию. Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2019 № 303-ЭС19-12615 По договору подряда на разработку проектной документации суд может признать заказчика просрочившим, если длительное прохождение госэкспертизы произошло вследствие неисполнения заказчиком обязательства в части представления исходных данных. Если оформление акта приемки затянулось в связи с...

Подтверждение в судебном порядке существования требования к должнику

Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2019 № 307-ЭС19-10177 (2, 3) Само по себе подтверждение в судебном порядке существования требования к должнику у его участника не отменяет возможности корпоративности такого требования. Сам по себе факт участия лица в уставном капитале должника не влечет понижение очередности его требования, заявленного к должнику. В то же время судам при рассмотрении требования участника о включении суммы задолженности в реестр необходимо проверить обстоятельства, сопровождавшие предоставление финансирования, в частности выдавал ли участник заем в условиях кризиса или нет, и на какие цели. Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2019 № 306-ЭС19-2986 (3, 4) 1. Подлежит признанию недействительной сделка по передаче должником принадлежащего ему недвижимого имущества в уставный капитал вновь...

Направление уведомления о готовности товара

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. К отдельным видам договора купли-продажи (поставка товаров) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 ГК РФ, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего ГК РФ об этих видах договоров (пункт 5 статьи 454 ГК РФ). Согласно пункту 1 статьи 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя....

Нарушение договора поставки поставщиком

В соответствии с положениями ст. 509 ГК РФ покупатель вправе давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), в связи с чем отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. В то же время отгрузка указанным покупателем грузополучателям в соответствии с положениями ст. ст. 312, 403, 458 и 513 ГК РФ признается передачей товара именно покупателю. Грузополучатель, если иное не предусмотрено заключенным договором поставки, в силу ст. 308 ГК РФ не приобретает при этом каких-либо прав требований непосредственно к поставщику. Согласно норме п. 1 ст. 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в...